标题 | 工程合作的协议书 |
范文 | 【精华】工程合作的协议书4篇 在快速变化和不断变革的今天,男女老少都可能需要用到协议,协议能够成为双方当事人的合法依据。想写协议却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的工程合作的协议书4篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 工程合作的协议书 篇1合伙人:甲 , 年 月 日出生,现住址: 合伙人:乙 , 年 月 日出生,现住址: 合伙人:丙 ,年 月 日出生,现住址: 第一条: 第二条 合伙经营项目和范围 各合伙方自愿合伙经营 ,总投资为 万元。 第三条 合伙期限 合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。 第四条 出资额、方式、期限及合伙人责任 1.合伙人xx以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金,并保证有一定的备用资金,占所有股份的三分之一。 2.合伙人 xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息(按月息叁分计算),占所有股份的三分之一。 3.合伙人xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整,为该项目现场负责人(不计工资),占所有股份三分之一。 4.各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第五条 盈余分配与债务承担 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配。 2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人所占股份比例承担。 第六条 入伙、退伙,出资的转让 1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。 2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。 第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利 1.合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。 第八条 禁止行为 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造合伙宗旨 利益共享、风险共担。 成损失按实际损失赔偿。 2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。 3.禁止合伙人与本合伙签订合同。 4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第九条 财务管理 1. 设立公共账户 2. 报账制度: ① 工地所需的一切开支均由xx xx二人签字后方可报销 ② 合伙人均有权了解、查阅财务情况 3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付 第十条 合伙的终止及终止后的事项 1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。 2.合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。 第十一条 纠纷的解决 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 第十二条 本合同自订立之日起生效。 第十三条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十四条 其它 ______________________ 第十五条 本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。 合伙人: (签字或盖章) 合伙人: (签字或盖章) 合伙人: (签字或盖章) 工程合作的协议书 篇2甲方:代表:地址:电话: 乙方:代表:地址:电话: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就电力工程合作事项协商一致,订立本协议。 一、合作内容及承包方式 1、合作内容:甲乙双方达成合作关系,由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。 2、工程安装费总额______万元。 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。 二、工程价款的支付方式 1、预付款:甲、乙双方签订协议后____日内,甲方预付协议工程安装费的______%。 2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的______%。 3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 4、费用支付以转账支票或现金方式进行。 三、工程管理 1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 3、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。 4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工措施,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。 5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按协议总价的______%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。 6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 7、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。 2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任风险提示: 合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 1、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权: (1)责令乙方立即停止施工。 (2)不付乙方工程款。 (3)要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。 3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。 4、甲方不按协议约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议解决的方式协议执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向______方人民法院起诉。 七、其他 1、本协议一式______份,甲方执______份,乙方执______份,本协议自双方签章之日起生效。 2、未尽事宜,双方另行协商。甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日 工程合作的协议书 篇3订立合同各合作人: 工程部:_________ 设计部:_________ 第一条 合作宗旨相互尊重,双赢为目的,在密切的配合中共同发展。 第二条 合作经营项目和范围 _________ 第三条 合作期限 合作期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 第四条 出资额、方式、期限 1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍,以_________元计算。 形式是合作协作工作,相互协助、配合,不存在股份制合作,独立核算,自负盈亏。 房租为每月_________元,用两张效果图代替,以月为单位,不得累计。 2、设计费项目合作的几种形式 (1)设计项目由_________介绍,项目作成后,按设计费的10%提点归介绍人所得。 (2)共同合作的项目作成后,工程部并负责与甲方协调和收款任务,以每平方米的单价为基础,分别为: 每平方米45元,20% 每平方米65元,30% 每平方米85元,40% 分成,分成所得归工程公司所得,按工程公司内部股份,自行分配。 (3)投标项目,如工程部委托设计部作设计,应以实际合作方式进行,每张图单价以公司内部报价单为准,中标后,以整体设计费提点,提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。 (4)如工程项目不用投标,工程部直接委托设计部作设计,以双方商定的点数提_________%,或一共多少费用即可。 第五条 盈利分配,甲方付清设计费后,以_________为限,按比例分配,5日内完成,届时不分配,应有相应合理的理由,不得随意拖延,否则视为违约,责任自负。 第六条 合作、退作 1、参与合作 (1)需承认本合同; (2)需全体合作人同意; (3)执行合同规定的权利义务。 2、解除合作 (1)需有正当理由方可解除合作; (2)解除合作时以不影响双方利益为准。 (3)解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。 (4)未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的,应进行赔偿。 第七条 合作负责人及其它合作人的权利 1、为合作负责人。其权限是: (1)以外开展业务,订立合同; (2)对合作事业进行日常合作管理; 2、其它合作人的权利: (1)参与合作事业的管理; (2)听取合作负责人开展业务情况的报告; (3)检查合作帐册及经营情况; (4)共同决定合作重大事项。 第八条 禁止行为 1、未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作,造成损失按实际损失自行赔偿。 2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。 3、禁止合作人再加入其它合作。 4、如合作人违反上述各条,应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。 第九条 合作的终止及终止后的事项 1、合作因以下事由之一得终止: (1)全体合作人同意终止合作关系 (2)合作事业完成或不能完成 (3)合作事业违反法律被撤销 (4)法院根据有关当事人请求判决撤销 2、合作终止后的事项: (1)即行推举清算人,并邀请_________中间人或_________公证员参与清算; (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合作人和第三人,其价款参与分配; (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合作财产不足清偿部分,由合作人按出资比例承担。 第十条 纠纷的解决 合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 第十一条 本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。 第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十三条 其它 第十四条 本合同正本一式_________份,合作人各执一份,送_________各存一份。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 授权代表人(签字):_________ 授权代表人(签字):_________ 签约时间:_________年___月___日 工程合作的协议书 篇4甲方: 住址: 法定代表人: 联系电话: 传真: 乙方: 住址: 法定代表人: 联系电话: 传真: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的`合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,就__________________________工程装修合作施工事项协商一致,订立本合同。 一、合作工程 1、工程名称:_______________________________________。 2、工程承包范围:_______________________________________。 3、甲方负责工程承包范围:_______________________________________。 4、乙方负责工程承包范围:_______________________________________。 5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规,对业主和用户负责,确保工程工期、质量、满意的售后服务,共同维护企业信誉。 二、合同额 1、合同总金额:_____________人民币;金额(大写):_____________人民币。以最终结算金额为准 2、其中:甲方所占合同金额:_____________人民币;乙方所占合同金额:_____________人民币。 三、甲方权利和义务风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 1、甲方应给予乙方相应的配合和协助,促使全面履行施工合同,顺利完成该工程。 2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续,以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。 3、甲方保证本工程的工程款专款专用,除扣除相关的费用外,甲方不得擅自挪作它用,确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后,在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户,即工程款到达甲方账户后,乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。 4、工程竣工后,业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后,业主支付给甲方后,甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。 四、乙方权利和义务 1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准,交付时具备竣工验收条件。 2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。 3、乙方向甲方支付以下费用: (1)施工管理费:合同额的(包括代扣代缴的税金); (2)该工程大厦物业公司收取的施工配合费; (3)其他费用另行商议。 4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。 五、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 六、其他事项 1、甲乙双方应及时沟通,以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议,补充协议与协议具有同等效力。 2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。风险提示: 合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 3、本合同一式_____________份,具有同等法律效力,双方各执_____________份。 甲方: 法定代表人签字: 签约时间:________年____月____日 乙方: 法定代表人签字: 签约时间:________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。